第二章投標(biāo)人須知溧陽市別橋鎮(zhèn)道成漁光************有限公司已中標(biāo)溧陽市別橋鎮(zhèn)道成漁光互補光伏******有限公司，資金已************有限公司作為采購人，現(xiàn)對該項目進(jìn)行談判采購（公開），凡具備承擔(dān)本項目的資質(zhì)條件、能力和信譽且有意響應(yīng)的企業(yè)法人，均可向采購人獲取談判采購文件參與本項目談判采購。2.項目概況與采購范圍2.1建設(shè)地點江蘇省溧陽市別橋鎮(zhèn)2.2工程概況及標(biāo)段概況本項目位于江蘇省溧陽市別橋鎮(zhèn)，地貌主要為坑塘水面，光伏場址的中心點坐標(biāo)為E119.4852°，N31.5281°，海拔高度約1m。光伏電站用地較為分散，租地面積約1688畝。場區(qū)周邊有G233國道和阜溧高速及揚溧高速，交通非常便利。項目采用漁光互補的建設(shè)形式，項目總安裝容量103.23586MMWp，交流側(cè)額定容量為72MW，容配比為1:1.43。光伏電站共分為23個光伏發(fā)電單元，分別為21個3.2MW光伏發(fā)電單元、2個2.56MW光伏發(fā)電單元，規(guī)劃3回集電線路接入升壓站35kV側(cè)。采用BC型655Wp雙面雙玻組件，320kW組串式逆變器，28塊組件為一串，2行28列與2行14列結(jié)合布置，支架形式為固定式支架。固定支架2*28套數(shù)為2640套，固定支架2*14套數(shù)為349套,共157612塊組件。共23個子陣，21個箱變型號為3200kVA箱變，2個子陣箱變型號為2560kVA箱變。資金來源：自籌采購編號：LYYGGF-SG-003-2026采購方式：談判采購（公開）2.3工期要求開工日期：本分包工程計劃于【2026】年【4】月【10】日開工（實際開工日期以開工令為準(zhǔn)）；全容量并網(wǎng)日期：【2026】年【9】月【30】日前?？⒐と掌冢骸?026】年【11】月【30】。2.4質(zhì)量要求溧陽市別橋鎮(zhèn)道成漁光互補光伏發(fā)******有限公司標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及設(shè)計要求，實現(xiàn)“零缺陷”投運。承包人負(fù)責(zé)本標(biāo)段的乙供設(shè)備制造、設(shè)備及材料采購、運輸、土建工程、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試和驗收、質(zhì)量檢測檢驗，負(fù)責(zé)工程及其他設(shè)備24個月質(zhì)保期內(nèi)的由承包商責(zé)任造成的任何缺陷，以及并網(wǎng)驗收、質(zhì)量保證期內(nèi)的服務(wù)、工程竣工驗收和建設(shè)管理。2.5采購范圍本次采購工程為溧陽市別橋鎮(zhèn)道成漁光互補光伏發(fā)電項目光伏區(qū)(三標(biāo)段)工程光伏區(qū)土建及機電設(shè)備安裝II標(biāo)段本標(biāo)承包范圍包括（但不限于）：包括但不限于：負(fù)責(zé)所屬標(biāo)段（子陣95#--101#及94#道路北側(cè)部分）內(nèi)支架（含橋架、導(dǎo)水夾及驅(qū)鳥設(shè)備）、組件、逆變器、箱變、高低壓電纜、接地等設(shè)備及材料的接線、安裝及調(diào)試工作；負(fù)責(zé)所屬標(biāo)段內(nèi)新建、擴建道路，下水碼頭、臨建辦公營地、橋梁加固或鋼便橋、箱變基礎(chǔ)、臨時堆場等所有土建工作。負(fù)責(zé)設(shè)備及材料的采購（除管樁、支架（含導(dǎo)水夾和驅(qū)鳥設(shè)備）、光伏組件、逆變器、箱變、橋架、電纜、光纜及視頻監(jiān)控甲供），所有甲供、乙供設(shè)備及材料的接貨、卸貨、搬運、二次倒運、材料設(shè)備開箱驗收、進(jìn)場檢測（甲供、乙供設(shè)備及材料取樣送檢）、復(fù)試、設(shè)備檢測、功能試驗。負(fù)責(zé)物資存放場地建設(shè)（安裝圍欄、監(jiān)控）、倉儲保管、保養(yǎng)、發(fā)放等工作，現(xiàn)場設(shè)備材料保管須符合《電力基本建設(shè)火電設(shè)備維護(hù)保管規(guī)程》（DL/T855-2004）的要求，及時構(gòu)建符合要求的棚庫、封閉庫、保溫庫、危險品庫等。露天堆放場地應(yīng)進(jìn)行必要的硬化、圍護(hù)，并設(shè)有排水、防火設(shè)施。承包人應(yīng)建立健全設(shè)備、材料開箱檢驗、出入庫管理、維修保養(yǎng)、廢棄設(shè)備材料處置管理辦法等制度。發(fā)包人代表及監(jiān)理工程師將不定期對設(shè)備、材料的管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，承包人負(fù)責(zé)落實監(jiān)督檢查提出的整改意見。建設(shè)期整個項目機械、人員保險（包括承包人機械設(shè)備保險、工傷保險、人員意外險）等；項目交付前，組件整體清洗一次。施工過程中，對已安裝的組件清洗，防止組件積灰、鳥糞堆積等。運輸?shù)缆返墓ぷ鞣秶鷥H限于為本標(biāo)段施工區(qū)域所必需，包括：場區(qū)外原有道路通行協(xié)調(diào)、擴寬取直整修、征占地、林木砍伐、地上附著物清理、影響運輸線桿清理、影響運輸架空線路改造、原有路面損壞補償及維修、民事協(xié)調(diào)等工作并承擔(dān)相關(guān)費用；新建、改建道路、集電線路工程的征占地、林木砍伐、地上附著物清理、民事協(xié)調(diào)以及道路、標(biāo)識標(biāo)牌、防洪、環(huán)保施工等工作并承擔(dān)相關(guān)費用。臨建設(shè)施包括臨時生產(chǎn)、生活與管理設(shè)施、現(xiàn)場的道路、需硬化的場地、供水、供電、通訊、管理網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施并承擔(dān)相關(guān)費用。臨建設(shè)施在項目結(jié)束后按發(fā)包人的要求拆除并恢復(fù)場地或無條件的移交發(fā)包人。施工期間的用水、用電由承包人自行解決。發(fā)包人不提供進(jìn)場道路，承包人在經(jīng)過自行踏勘，后期由施工過程造成的道路、房屋、樹木、管渠等構(gòu)建筑損壞等，由承包人進(jìn)行賠償施工過程造成的損失。遮擋光伏組件正常發(fā)電（真太陽時9:00-15:00）的紅線范圍外非林地樹木砍伐、協(xié)調(diào)工作由承包人負(fù)責(zé)，具體數(shù)量由承包人自行踏勘。遮光樹木砍伐、賠償、協(xié)調(diào)、手續(xù)辦理等工作由承包人負(fù)責(zé)。場區(qū)內(nèi)樹木由發(fā)包人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，承包人負(fù)責(zé)砍伐；紅線外有遮擋的樹木由承包人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、賠償、砍伐及手續(xù)辦理。配合并網(wǎng)調(diào)試、電力公司驗收及其相關(guān)的協(xié)調(diào)、取證工作，中間所產(chǎn)生的驗收費用由升壓站標(biāo)段承擔(dān)。負(fù)責(zé)除漁業(yè)養(yǎng)殖范圍外且與本標(biāo)段施工范圍有關(guān)的與各級政府（省、市、縣、鎮(zhèn)、村）的協(xié)調(diào)，包括所發(fā)生的費用。工程驗收及移交包含承包人在施工過程中質(zhì)量符合國家規(guī)范要求、當(dāng)?shù)卣块T、可再生能源質(zhì)監(jiān)驗收（配合）、電力公司驗收（配合）、電科院相關(guān)檢測驗收、設(shè)計審查、竣工驗收等的檢查、驗收。負(fù)責(zé)工程調(diào)試、試運行、竣工的試驗、******消防、防洪、環(huán)保、水保、交通運輸部門、港航事業(yè)發(fā)展中心部門、職評、安評、節(jié)能、檔案、防雷、安全、質(zhì)量監(jiān)督、電網(wǎng)驗收、電科院及第三方檢測等）的巡查和專項檢查要求。承包人負(fù)責(zé)所有施工作業(yè)面及成品面（包括但不限于基礎(chǔ)、道路、圍欄、支架、組件）保護(hù)都必須符合發(fā)包人和當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)安全、質(zhì)量、環(huán)保等管理規(guī)范。負(fù)責(zé)設(shè)備正式移交之前的運行維護(hù)、試運行期間的缺陷處理。如因承包人施工或管理不當(dāng)所致，應(yīng)由承包人修復(fù)、處理，不得向發(fā)包人索取額外費用，如事故使工程竣工投產(chǎn)日期推遲，由承包人賠償經(jīng)濟(jì)損失。承包方租用土地范圍外的臨建設(shè)施、物料存放場地、垃圾處理場地、運輸?shù)缆?、施工平臺、電纜溝、電纜井、過路頂管、過高速公路、過河道（包括物探、安全評價）等所有征占地、地上附著物清理補償、退場恢復(fù)原狀以及與相關(guān)當(dāng)?shù)卣⒋迕駞f(xié)調(diào)及可能涉及的其他協(xié)調(diào)工作、相關(guān)政府手續(xù)報批等費用、驗收費用、人工費、材料費（包括材料價差）、施工機械費、管理費、安全文明施工費、利潤、稅金、停窩工損失費、二次倒運費、冬雨季及夜間措施費、抽水注水措施費、趕工費，環(huán)境保護(hù)、水土保持產(chǎn)生的費用，集電線路過河道、過高速、過公路合規(guī)手續(xù)（分開以溧陽市別橋鎮(zhèn)道成漁光互補光伏發(fā)電項目、溧陽市別橋鎮(zhèn)道成漁光互補光伏發(fā)電項目兩個項目名義辦理）辦理產(chǎn)生的測繪、報告編制、評審、審批、補償費、路產(chǎn)損失補償?shù)人匈M用、國家規(guī)定的由承包人承擔(dān)的保險等各種費用和稅款。檔案管理要求：嚴(yán)格按照國家、行業(yè)、項目建設(shè)管理單位的有關(guān)檔案管理規(guī)定進(jìn)行檔案管理，將檔案管理納入整個現(xiàn)場管理程序，堅持歸檔與工程同步進(jìn)行。確保實現(xiàn)檔案歸檔率100％、資料準(zhǔn)確率100％、案卷合格率100％，保證檔案資料的齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范、真實、系統(tǒng)、完整；同時保證在合同規(guī)定的時間移交竣工檔案。承包人負(fù)責(zé)按照******有限公司檔案管理要求。本工程分界點：本標(biāo)段35kV集電線路施工與四標(biāo)段的分界點為標(biāo)段集電線路最后一回箱變處（集電線路最后一臺箱變位置以可研集電線路圖為準(zhǔn)），進(jìn)站電纜分支箱以及分支箱至35kV開關(guān)柜的銅纜、出線電纜終端的采購、制作、安裝、試驗、連接、固定、封堵由四標(biāo)段完成，本標(biāo)段配合開展相關(guān)工作。本標(biāo)段94#子陣所屬部分逆變器負(fù)責(zé)接通到94#箱變低壓側(cè)，通信工程分界點：本標(biāo)段35kV集電線路光纜與四標(biāo)段的分界點為標(biāo)段集電線路最后一回箱變處，場區(qū)內(nèi)光纜敷設(shè)、熔接、連接、測試調(diào)通、試驗由本標(biāo)段完成，至升壓站光伏通信柜的光纜敷設(shè)、熔接、連接、測試調(diào)通、試驗由四標(biāo)段完成，本標(biāo)段承包人配合開展相關(guān)工作，施工接口原則根據(jù)施工圖的設(shè)計界定。本工程所有材料均由承包人購買（甲供設(shè)備除外），材料運輸、轉(zhuǎn)運、監(jiān)理與業(yè)主要求的取樣送檢、第三方檢測均由承包人負(fù)責(zé)相關(guān)工作并承擔(dān)所有費用。承包人于工程內(nèi)使用的材料、設(shè)備等應(yīng)保證滿足并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，承包人必須按國家相關(guān)規(guī)定采用經(jīng)國家認(rèn)監(jiān)委批準(zhǔn)的認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證的達(dá)到光伏先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)的光伏產(chǎn)品。承包人在開工前充分向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門了解施工區(qū)域內(nèi)的地下設(shè)施分布，在施工中造成地下設(shè)施損壞由承包人負(fù)責(zé)賠償。承包人應(yīng)在施工進(jìn)場后按現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定辦理本工程范圍內(nèi)的施工手續(xù)及用地等手續(xù)，其費用已包含在合同總價中，若未按合同約定辦理的，由此給發(fā)包人造成的一切損失由承包人承擔(dān)。承包人同時應(yīng)滿足省外企業(yè)進(jìn)入當(dāng)?shù)厥┕さ母鞣N要求?！八耐ㄒ黄健?、光伏電站站內(nèi)（包括圍欄）土建、安裝及調(diào)試，包括備用電源引入、供水、網(wǎng)絡(luò)、道路、并網(wǎng)后的涉網(wǎng)試驗等（升壓站標(biāo)段負(fù)責(zé)涉網(wǎng)試驗，本標(biāo)段負(fù)責(zé)配合升壓站標(biāo)段完成涉網(wǎng)試驗）。土建、安裝及調(diào)試嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)******消防、職業(yè)衛(wèi)生等各項專項驗收、檔案竣工驗收和工程竣工驗收）、移交及質(zhì)保期內(nèi)的服務(wù)。本標(biāo)段線路征地、光伏場區(qū)臨時用地、地上附著物清理以及賠償，以及與本標(biāo)段相關(guān)的所有民事協(xié)調(diào)工作所產(chǎn)生的費用均由本標(biāo)段承包人承擔(dān)。負(fù)責(zé)本項目臨時用地的使用（變更）批復(fù)，道路的用地手續(xù)和補償應(yīng)確保項目整個生產(chǎn)壽命期和基建期的使用，自建攪拌站（如需）、棄渣場、堆場，相關(guān)手續(xù)和征租地費（如有）等均由承包人負(fù)責(zé)。水土保持方案、環(huán)保方案由本標(biāo)段配合升壓站標(biāo)段辦理或調(diào)整變更手續(xù)的辦理，本標(biāo)段負(fù)責(zé)光伏區(qū)、集電線路相關(guān)施工措施滿足水土保持方案、環(huán)保方案要求，直至通過驗收或取得批復(fù)，并承擔(dān)相關(guān)費用。配合升壓站標(biāo)段辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證以及******消防驗收、檔案驗收（包括設(shè)備廠商資料的檔案資料整理、錄入等）、項目質(zhì)監(jiān)檢查、驗收及整改。負(fù)責(zé)配合發(fā)包人及發(fā)包人上級單位組織的各項檢查及驗收。本標(biāo)段負(fù)責(zé)光伏區(qū)及集電線路土地復(fù)墾報告編制、驗收、土地復(fù)墾保證金繳納和負(fù)責(zé)追回，負(fù)責(zé)綜合竣工驗收，負(fù)責(zé)滿足發(fā)包人基建標(biāo)準(zhǔn)化、達(dá)標(biāo)投產(chǎn)檢查及驗收和工程移交生產(chǎn)驗收等手續(xù)辦理。負(fù)責(zé)辦理所有政府手續(xù)包含繳納相關(guān)所有規(guī)費、補償費等所有費用和稅費。所有驗收和過程檢查的專家費、餐費、住宿費、會議費、交通費等均由承包人承擔(dān)。發(fā)包人已完成紅線內(nèi)道路租用，紅線外道路由承包人負(fù)責(zé)建設(shè)期手續(xù)辦理及補償。最后一臺箱變至升壓站集電線路路徑規(guī)劃手續(xù)辦理由標(biāo)段四完成。3.響應(yīng)人資格要求3.1企業(yè)要求3.1.1企業(yè)要求：響應(yīng)人必須是依照中華人民共和國法律設(shè)立并在中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的獨立法人，具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，是增值稅一般納稅人，能開具增值稅專用發(fā)票；3.1.2企業(yè)資質(zhì)要求：具有電力工程施工總承包貳級及以上資質(zhì)；同時具有承裝（修、試）肆級及以上電力施工許可證；具有有效且完備的質(zhì)量保證體系，并通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。3.1.3企業(yè)業(yè)績要求：具有在近5年內(nèi)不少于2個及以上50MW光伏區(qū)土建及機電設(shè)備安裝項目經(jīng)驗工程類似業(yè)績。3.1.3企業(yè)主要人員要求：（1）項目經(jīng)理資格要求：具有機電工程貳級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格，具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書（B證），未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理。（2）項目安全生產(chǎn)管理******銀行資信和商業(yè)信譽,沒有處于被責(zé)令停業(yè)，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)及破產(chǎn)狀態(tài)(查詢網(wǎng)址：******/)；（2）響應(yīng)人在近3年無違法、違紀(jì)事件、無質(zhì)******法院在“信用中國”網(wǎng)站（************法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址：************法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址：******/zhixing/），采購人認(rèn)為可能影響本采購項目執(zhí)行且不能提供已經(jīng)履行完畢相應(yīng)生效判決確定的義務(wù)的。）3.2其他要求3.2.1本次采購不接受聯(lián)合體投標(biāo)。4.談判采購文件的獲取凡有意參加談判響應(yīng)者，請于獲取文件結(jié)束時間2026年3月23日17:00前（北京時間）在中國電建采購招標(biāo)數(shù)智化平臺（******/bidweb/#/login，以下簡稱“采購平臺”）獲取采購文件，采購文件免費提供。響應(yīng)人可在登錄系統(tǒng)后，點擊左側(cè)“CA辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯(lián)”在線辦理移動證書。（1）已注冊的供應(yīng)商：明確投標(biāo)標(biāo)段，下載采購文件；（2）未注冊的供應(yīng)商：登錄“中國電建陽光采購網(wǎng)”（******）右側(cè)快捷入口-切換“新版登錄”-“供應(yīng)商******服務(wù)中心，可下載《中國電建采購招標(biāo)數(shù)智化平臺操作手冊_供應(yīng)商管理手冊（供應(yīng)商端）》、《中國電建采購招標(biāo)數(shù)智化平臺操作手冊_供應(yīng)商投標(biāo)操作手冊》。5.響應(yīng)文件的遞交5.1（A）響應(yīng)標(biāo)文件遞交的截止時間（響應(yīng)截止時間，下同）為2026年03月25日10:30（北京時間），供應(yīng)商應(yīng)在截止時間前通過采購平臺遞交電子響應(yīng)文件。（1）本次采購將通過采購平臺全程在線開展，電子響應(yīng)文件的加密、提交等流程須各供應(yīng)商在線進(jìn)行操作。供應(yīng)商須提前辦理數(shù)字證書用于在線遞交響應(yīng)文件，辦理方式詳見采購平臺首頁，并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行在線操作，因操作流程失誤造成的遞交失敗將由供應(yīng)商自行承擔(dān)后果。（2）開啟由“采購平臺”在響應(yīng)截止時間后自動對各家響應(yīng)文件進(jìn)行解密，供應(yīng)商及時關(guān)注開啟結(jié)果。5.2響應(yīng)截止時間及遞交地點如有變動，采購人將及時通過采購平臺通知所有已獲取采購文件的供應(yīng)商。6.開標(biāo)時間、地點6.1(A)開標(biāo)時間：2026年3月25日10時30分，本次采購將通過采購平臺全程在線開展，電子響應(yīng)文件的加密、提交等流程須各響應(yīng)人在線進(jìn)行操作。6.2談判時間（預(yù)計）：（具體時間另行通知）。6.3談判方式（預(yù)計）：線上談判6.4遞交響應(yīng)文件的響應(yīng)單位未準(zhǔn)時參加某一輪次談判的，視為其自動放棄該輪次談判。7.發(fā)布公告的媒介本次談************************有限公司地址：西安市長安區(qū)城南大道18號聯(lián)系人：李工電話：******************有限公司。聯(lián)系人：李************有限公司2026年03月19日